О проведении торгов (тендеров) строительстве ;

О проведении торгов (тендеров) в строительстве О проведении торгов (тендеров) в строительстве : Постановление КМУ от 1 сентября 1998 г. № 1369 // Бизнес . . 28 сентября 1999 (№ 39) . С. 9 1. Утвердить Положение о проведении торгов (тендеров) в строительстве (прилагается). 2. Установить, что подрядные контракты на стройку новейших объектов и сооружений, расширение, реконструкцию, техническое переоснащение работающих компаний, капитальный ремонт объектов и сооружений, реставрацию памятников архитектуры и градостроительства (дальше — стройку), осуществляемое за счет средств муниципального бюджета, экономных займов, муниципальных внебалансовых фондов, средств компаний и организаций, выше 50 процентов уставного фонда которых принадлежат государству, также иностранных кредитов, привлекаемых под гарантии Кабинета Министров Украины, заключаются лишь по результатам торгов (тендеров), которые проводятся согласно истинному Положению. 3. Министерствам, остальным центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, местным муниципальным администрациям обеспечивать, а исполнительным органам советов — советовать осуществлять размещение заказов на подрядные работы согласно утвержденному Положению и проводить их регистрацию и раз в год информировать Муниципальный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики и Министерство экономики о торгах (тендерах), которые предусматривается провести, и о их результатах 4. Министерству экономики, Муниципальному комитету строительства, архитектуры и жилищной политики. Министерству наружных экономических связей и торговли, Муниципальному комитету по вопросцам развития предпринимательства, Министерству юстиции в месячный срок представить Кабинету Министров Украины предложения о внесении конфигураций и дополнений в постановления Кабинета Министров Украины от 28 июня 1997 г № 694 «Об организации и проведении торгов (тендеров) в сфере муниципальных закупок продуктов (работ, услуг)» и от 24 сентября 1997 г № 1058 «О разработке единой системы закупок продуктов (работ, услуг) за счет средств муниципального бюджета и иностранных кредитов, привлекаемых под гарантии Кабинета Министров Украины» в согласовании с реальным постановлением. 5. Признать утратившим си-iv постановление Кабинета Министров Украины от 9 января 1996 г № 25 «О проведении конкурсов (тендеров) в строительстве». Премьер-министр Украины В.ПУСТОВОЙТЕНКО 1. Настоящее Положение oпpeдeляeт порядок организации и проведения торгов (тендеров) в Украине на выполнение работ и услуг русскими и иностранными предприятиями и организациями всех форм принадлежности во время строительства новейших объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения расширения, реконструкции технического переоснащення работающих предприятии реставрации памятников архитектуры и градостроительства и капитального ремонта объектов и сооружений (дальше — стройку) 2. Определения и понятия, используемые в реальном Попорений, употребляются в последующем значении: акцепт— письменное уведомление заказчиком фаворита торгов (тендеров), которое удостоверяет принятие его тендерного предложения и согласие на его оплату, другое предложение — предложение, которое быть может представлено дополнительно в составе тендерного предложения (оферты), ежели это предвидено критериями торгов (тендеров), и имеет отличия от предложения, разработанного в согласовании с тендерной документацией, открытие торгов (тендеров) — дата, время и место раскрытия тендерных предложений, закрытие торгов (тендеров) — дата подписания контракта (договора) на выполнение заказа меж заказчиком и победителем торгов (тендеров), а в случае отличия заказчиком всех тендерных предложений —дата утверждения заказчиком соответственного протокола тендерного комитета, заказ — работы и сервисы, выполнение которых предусматривается во время строительства, заказчик — предприятие, учреждение либо организация всех форм принадлежности, которые проводят торги (тендеры) и заключают договор с победителем, приглашение к торгам (тендерам) — объявление либо письмо к подрядчикам с приглашением принять роль в торгах (тендерах), конкурентноспособные переговоры — метод размещения заказа на стройку, который применяется заказчиком в случае, ежели опосля проведенных торгов (тендеров) заказ остался не расположенным, организатор — юридическое лицо, которому заказчик может поручить на договорных началах компанию, подготовку и проведение торгов (тендеров), подрядчик—юридическое лицо, в том числе иностранное, которое способно выполнить заказ, предусмотренный критериями торгов (тендеров), генеральный подрядчик — фаворит торга (тендера), на которого возложена согласно договору ответственность за выполнение заказа и который для этого может завлекать на договорных началах остальных подрядчиков (субподрядчиков), подготовительная квалификация подрядчиков — определение их способностей выполнить заказ и необходимости приглашения их к роли в торгах (тендерах), претендент — подрядчик, который официально подал заявление о желании принять роль в торгах (тендерах) по выполнению заказа, тендерная документация — приготовленный заказчиком набор документов, нужных для подготовки тендерных предложений в определенный срок, включающий информацию о критериях и процедуре проведения торгов (тендеров), тендерное обеспечение — предоставленная претендентом заказчику гарантия выполнения обязанностей возникающих в связи с представлением им тендерного предложения, которое быть может представлено в виде векселя банка, муниципальных облигации, банковской гарантии гарантийного письма либо чека с надписью о принятии его к платежу применимым для заказчика банком, подлежащего оплате по распоряжению заказчика тендерный комитет (тендерная комиссия) — неизменный ній временный орган, который формируется заказчиком для подготовки и проведения торгов (тендеров) торги (тендеры) — форма размещения заказа на стройку, которая предугадывает определение подрядчика методом конкурсного отбора лучшего тендерного предложения (оферты) по аспектам установленным заказчиком. стоимость тендерного предложения (оферты) — стоимость, рассчитанная претендентом, по которой он согласен выполнить заказ 3. Тендерные процедуры, предусмотренные реальным Положением, не используются в случае, ежели заказ не мог быть предусмотрен заблаговременно и просит скорого выполнения. заказ составтяет муниципальную тайну либо связан с интересами государственной обороны и государственной сохранности, объекты строятся хозяйственным методом, интернациональным контрактом Украины установлены остальные правила, хорошие от предусмотренных реальным Положением, стройку осуществляется по соглашениям относительно иностранных кредитов, которые предоставляются под гарантии Кабинета Министров Украины международными финансовыми организациями, иностранными финансово-кредитными учреждениями, требующими внедрения особых тендерных процедур, ожидаемая (расчетная) стоимость строительства наименее 200 тыс. гривень; 4. Решение о проведении торгов (тендеров) принимается заказчиком при наличии достаточных инвестиций для воплощения строительства либо документально подтвержденных денежных гарантий по своевременному получению нужных для выполнения заказа средств 5 Заказ на стройку может размешаться методом проведения торгов (тендеров) на выполнение проекта в целом, а по значительному размеру работ — на сооружение комплексов, выполнение очередности, шагов строительства, определенных проектной документацией 6. Проведение торгов (тендеров) организовывает заказчик, который не должен совершать дискриминационных действий относительно подрядчиков и претендентов 7. К роли в торгах (тендерах) не допускаются подрядчики либо их роль в торгах (тендерах) быть может прекращено в случае, ежели они: находятся в стадии ликвидации, прекратили свою хозяйственную деятельность, не имеют лицензии на выполнение соответственных работ в Украине; представили необъективную информацию о собственной проф готовности выполнить заказ, также о наличии производственных мощностей, денежной надежности. 8. В случае ожидаемой (расчетной) стоимости строительства, равной либо превосходящей 200 тыс. гривень, торги (тендеры) могут быть: открытыми, ежели все заинтригованные подрядчики имеют право представлять тендерные предложения; открытыми с подготовительной квалификацией, ежели тендерные предложения имеют право представлять лишь те претенденты, которые по результатам подготовительной квалификации допущены к роли в торгах (тендерах); закрытыми, ежели тендерные предложения имеют право представлять лишь те подрядчики, которые получили от заказчика приглашение к торгам (тендерам). 9. Главным видом проведения торгов (тендеров) является открытый метод. 10. Открытые торги (тендеры) с подготовительной квалификацией претендентов проводятся в случае, ежели количество претендентов превосходит 6 лиц либо ежели это предвидено критериями торгов (тендеров). 11. Закрытые торги (тендеры) проводятся в случае, ежели: количество подрядчиков, способных выполнить договор, ограничено; проведение открытых торгов (тендеров) нецелесообразно по иным причинам (секретность, срочность работ и др.). В указанных вариантах заказчик приглашает к роли в торгах (тендерах) такое количество подрядчиков, которое бы обеспечило сохранность конкуренции, но более 3 подрядчиков. Решение о проведении закрытых торгов (тендеров) принимается заказчиком по согласованию с органом, который обеспечивает финансирование заказа. 12. Подготовку и проведения торгов (тендеров) обеспечивает заказчик либо по его поручению организатор, которые сформировывают тендерный комитет (временный либо работающий на неизменной базе), в состав которого входят представители заказчика, министерств, остальных центральных органов исполнительной власти, местных муниципальных администраций, исполнительных органов советов, проектных и публичных организаций и др. Состав тендерного комитета утверждается заказчиком Председателем тендерного комитета является управляющий компании, учреждения организации — заказчика торгов (тендеров) либо другое должностное лицо, которое им назначается 13. Заказчик либо организатор осуществляют: предоставление объяснении на вопросцы претендентов по поводу уточнения инфы, содержащейся в тендерной документации; внесение дополнений и конфигураций в тендерную документацию и информирование о их всех претендентов. 14. На тендерный комитет возлагается: проведение подготовительной квалификации претендентов принятие, регистрация и хранение тендерных предложений (оферт) претендентов; вскрытие тендерных предложений (оферт) и их объявление, уточнение с претендентами, в случае необходимости, отдельных вопросцев относительно тендерных предложений; 15. Решения тендерного комитета принимаются на закрытых заседаниях в присутствии более 2-ух третей его состава открытым голосованием обычным большинством голосов. В случае равного распределения голосов глас председателя тендерного комитета является решающим. Решения тендерного комитета оформляются протоколом, который подписывается всеми членами тендерного комитета, принявшими роль в голосовании. 16. Заказчик контролирует ход работы, связанной с проведением торгов (тендеров), решает важные вопросцы, возникающие в ее процессе, утверждает протоколы заседаний тендерного комитета, тендерную документацию, результаты торгов (тендеров), разглядывает жалобы от претендентов, совсем согласовывает условия договора с победителем торгов (тендеров) и подписывает с ним договор. Заказчик может на хоть какой стадии проведения торгов (тендеров) до заключения договора, ежели это было предвидено тендерной документацией, прекратить торги (тендеры), уведомив о этом в трехдневный срок всех претендентов с обоснованием собственного решения Заказчик не несет при всем этом ответственности перед претендентами за такое решение. 17. Объявление о открытых торгах (тендерах) и приглашение подрядчиков к роли в закрытых торгах (тендерах) либо конкурентных переговорах дается заказчиком либо организатором при условии готовности тендерной документации 18. Объявление о открытых торгах (тендерах) непременно публикуется заказчиком в газетах «Урядовий кур'єр», «Голос України», «Информационном бюллетене Госстроя Украины», остальных официальных повторяющихся изданиях и в иностранной прессе, а именно в технических журнальчиках, которые распространяются по интернациональным каталогам. В случае необходимости заказчик в состоянии сделать объявление о их проведении по радио либо телевидению. Объявления о торгах (тендерах) подлежат неотклонимой публикации в официальных интернациональных изданиях, ежели ожидаемая стоимость заказа превосходит 1 млн. баксов США. Приглашения к роли в закрытых торгах (тендерах) и конкурентных переговорах направляются подрядчикам, которые способны выполнить заказ. Роль в таковых торгах и переговорах без приглашений нереально Заказчик не позже 3-х дней опосля публикации объявлений о торгах (тендерах) либо отправления приглашений подрядчикам к роли в закрытых торгах (тендерах) и конкурентных переговорах направляет их копии органу, который обеспечивает финансирование заказа 19. Публикация объявления о открытых торгах (тендерах) либо отправление приглашений подрядчикам к роли в закрытых торгах (тендерах) должны осуществляться за 1 — 6 месяцев до окончания срока представления и регистрации тендерных предложений в зависимости от трудности заказа и времени, нужного для подготовительной квалификации претендентов и подготовки тендерных предложении 20. Объявление о открытых торгах (тендерах) либо приглашение к закрытым торгам (тендерам) и конкурентноспособным переговорам обязано содержать информацию о: заглавии адресе, телефонах заказчика либо организатора и тендерного комитета; адресе, сроках критериях и остальных сведениях по поучению тендерных документов; способности уточнения инфы, нужной для подготовки документов в целях проведения подготовительной квалификации претендентов; языке на котором должны составляться ДОКУМЕНТЬІ тендерного предложения. В случае необходимости размер указанной инфы быть может расширен. 21. Тендерный комитет в случае проведения открытых торгов (тендеров) с подготовительной квалификацией претендентов описывает состав инфы, которую должны представить претенденты, готовит и передает им надлежащие формы Претенденты передают в тендерный комитет в определенные им сроки заполненные формы, остальные документы дія анализа и оценки, также официальное уведомление о намерении принять роль в торгах (тендерах) Тендерный комитет анализирует полученную информацию и описывает на ее основании техно, организационную и финансовую способность каждого из претендентов выполнить заказ, воспринимает надлежащие решения относительно результатов их подготовительной квалификации, обеспечивает документальное оформление данной нам процедуры 22. Информация которая представляется претендентами для подготовительной квалификационной оценки, обязана содержать: копии документов, удостоверяющих юридический статус место регистрации организации, копию лицензии, справку о ежегодных размерах выполненных строительно-монтажных работ за крайние три года в стоимостном отражении, справку о опыте выполнения за крайние три года подобных заказов с указанием заказчиков, для которых они выполнялись, и их реквизитов, список главных строй материалов, которые предусматривается употреблять для выполнения заказа с указанием их производителя, сведения о квалификации и опыте профессионалов, которые будут принимать роль в выполнении заказа, отчет о финансово-имущественном положении, денежных результатах и балансе компании (претендента), сведения о арбитражных делах за крайние три года, предложения по вербованию субподрядчиков. В случае необходимости от подрядчиков может требоваться иная информация, кроме составляющей коммерческую тайну. 23. Во время проведения квалификационной оценки претендентов нужно учесть их соответствие последующим наименьшим требованиям среднегодовой размер работ, который они делали ранее, должен быть не меньше предусматриваемого заказом, иметь опыт работы генерального подрядчика более чем на 2-ух объектах, схожих по нраву и трудности предусматриваемому заказом, иметь в собственном владении либо гарантировать возможность приобретения или выполнения (купля, аренда лизинг и др. ) нужных для выполнения работ машин и устройств, 24. Ежели предусматривается, что тендерное предложение будет представлять объединение пары юридически самостоятельных подрядных организаций, каждый участник объединения представляет информацию, указанную в пт 22. При всем этом участники направляют заказчику совместное письмо, в каком информируют, что подписанное ими тендерное предложение будет иметь силу для каждого из их и любой из их без помощи других и все совместно будут отвечать за выполнение договора согласно его условиям, также определяют ответственного участника, который будет представлять всех участников объединения и будет обеспечивать выполнение критерий договора, включая расчеты. 25. Сумма характеристик всех участников объединения обязана отвечать наименьшим квалификационным требованиям. предусмотренным в абзацах втором, четвертом и 5-ом пт 23, характеристики каждого из их — требованиям, предусмотренным в абзацах втором и 5-ом пт 23, более чем на 25 процентов, а ответственного участника — более чем на 40 процентов В случае несоответствия объединения сиим требованиям оно не может принимать роль в торгах (тендерах). 26. Опосля проведения подготовительной квалификации составляется перечень претендентов, которые могут принять роль в тендере Их количество целенаправлено ограничить шестью участниками Перечень утверждается заказчиком и каждому из претендентов, оставшихся в перечне, направляется официальное приглашение принять роль в тендере 27. Претендентам, которые не прошли подготовительной квалификации, сообщается о этом письменно с подходящим обоснованием в течение 3-х дней опосля принятия решения Они могут ознакомиться с официальным отчетом о проведении подготовительной квалификации, но не имеют права требовать от заказчика доказательств либо пояснений относительно мотивов принятия решения 28. Тендерная документация обязана быть схожей для всех претендентов также недискриминационной конкретной для осознания, содержать исчерпающую информацию нужную для разработки тендерных предложений не создавать риска для подрядчиков из-за событий и событий, которые они не могут предугадать во время определения цены и на которые не имеют влияния. Заказчик должен представить претендентам тендерную документацию согласно процедурам и требованням, указанным в объявлении о открытых торгах (тендерах) либо в приглашении к роли в закрытых торгах (тендерах) и конкурентных переговорах В процессе подготовки тендерных документов тендерный комитет не имеет права обращаться за советом в организации, которые могут иметь комерческий энтузиазм к заказу, и принимать их советы, ежели это препятствует конкуренции меж претендентами. 29.Тендерная документация утверждается заказчиком и включает последующие документы аннотацию для претендентов, форму договора, форму тендерного предложения (оферты), форму квалификационной оценки претендентов, проектную документацию, список работ, информацию о методе предоставления тендерного обеспечения. Заказчик в случае необходимости может изменять состав тендерной документации. 30. Аннотация для претендентов обязана содержать нужную информацию о разработке, оформлении и представлении тендерного предложения (оферты), также о критериях и порядке проведения торгов (тендеров) Ориентировочный список вопросцев, включаемый в аннотацию, приведен в приложении 1 к истинному Положению. 31. Форма договора обязана содержать условия выполнения заказа, определенные заказчиком в тендерной документации с учетом норм законодательства. Условия договора должны учесть индивидуальности заказа, устанавливать схожую ответственность за выполнение сторонами собственных обязанностей. 32. В состав проектной документации входят чертежи, схемы, графики, расчеты, спецификации, технические условия, а в случае необходимости также информация о эталонах, испытаниях, сертификатах и др. в зависимости от особенностей заказа. 33. Список работ, которые предусматривается выполнить согласно заказам, должен содержать данные о их объеме в натуральном измерении. В составе тендерной документации список работ может представляться в форме локальных и объектных смет с учетом базовой цены. 34. До окончания срока представления тендерного предложения заказчик имеет право вносить конфигурации в тендерную документацию. Все конфигурации передаются каждому претенденту, которые должны подтверждать их получение письменно либо по телеграфу. 35. Передача претендентам тендерной документации осуществляется за подобающую плату, которая включает расходы, конкретно связанные с ее печатаньем и отправкой претендентам Расходы заказчика, связанные с разработкой тендерной документации, в указанную плату не врубаются. Передача тендерной документации осуществляется сразу всем претендентам тем методом, который был определен в объявлении о открытых торгах (тендерах) либо в приглашении к роли в закрытых торгах (тендерах). Претендент получает в 3-х экземплярах форму тендерного предложения (оферты) и формы квалификационной оценки претендента Два экземпляра указанных форм претендент опосля наполнения направляет тендерному комитету в составе тендерного предложения. Остальные документы, указанные в пт 29, претендент получает в одном экземпляре. 36. Претендент опосля получения тендерной документации инспектирует наличие всех документов по списку Любые несоответствия и ошибки в составе и содержании тендерной документации немедля выясняются с тендерным комитетом и им ликвидируются. Один экземпляр тендерной документации сохраняется каждым претендентом в течение всего срока подготовки и проведения торгов (тендеров) Заказчик и фаворит торгов (тендеров) хранят экземпляр тендерной документации, также другую документацию, касающуюся проведения торгов (тендеров), в течение 3-х лет опосля завершения строительства. Неважно какая информация о тендерной документации, которая предоставляется заказчиком хоть какому из претендентов, обязана быть доведена сразу до всех остальных претендентов. 37. Претендент, который будет требовать объяснении по тендерной документации, имеет право обратиться к заказчику письменно либо по телеграфу по адресу, указанному в приглашении к роли в торгах (тендерах) Заказчик должен отдать претенденту объяснения в письменной форме либо по телеграфу не позже чем за 21 календарный день до окончания срока представления тендерных предложений Копии этого объяснения направляются всем претендентам, получившим тендерную документацию, с изложением содержания запроса, но без указания его источника. Тендерная документация может разъясняться также методом проведения конференции, которую организовывает заказчик торгов (тендеров) Он должен составить протокол данной конференции и навести его всем претендентам, независимо от их присутствия на конференции. 38. Тендерное предложение (оферта) обязано отвечать требованиям, определенным в тендерной документации Каждый претендент может представить лишь одно тендерное предложение Тендерное предложение представляется на языке, определенном заказчиком в объявлении и аннотации для претендентов 39. Тендерное предложение, представленное претендентом, обязано содержать: два экземпляра заполненной формы тендерного предложения (оферты) согласно приложению 2 к истинному Положению, тендерное обеспечение, два экземпляра заполненных форм квалификационной оценки, список работ с расчетом их стоимости, другие предложения (ежели такие предусмотрены), остальные материалы (пояснительная записка, графики выполнения работ и др. ), ежели их представление было предвидено аннотацией для претендентов 40. Заказчик должен продлить срок представления тендерного предложения в случае: ежели заказчиком внесены значительные конфигурации в тендерную документацию, что предвидено пт 34 реального Положения, несвоевременного представления заказчиком объяснении содержания тендерных документов с учетом срока, определенного пт 37 реального Положения Решение о продлении срока представления тендерных предложений принимается заказчиком до окончания ранее установленного в тендерной документации срока Новейший срок должен быть достаточным для того, чтоб претенденты могли учитывать внесенные заказчиком конфигурации, дополнения, объяснения и отменно приготовить и вовремя представить свои тендерные предложения О принятом решении относительно продления срока представления тендерных предложений, конфигурации места и процедуры их вскрытия и др. , заказчик уведомляет каждого из претендентов в течение 3 дней 41. Ежели к заказчику обратились один либо наиболее претендентов с просьбой пересмотреть срок представления тендерных предложений, которые они не могут представить вовремя по независимым от их происшествиям, заказчик имеет право, но не должен, продлить срок представления тендерных предложений 42. Для лучшего ознакомления с критериями выполнения работ претендент в случае необходимости может посещать строительную площадку и учить ее индивидуальности Посещение организовывается заказчиком сразу для всех желающих претендентов, с объяснением возникающих вопросцев 43. В расчете цены, за какую претендент согласен выполнить заказ, учитываются все виды работ согласно перечню, в том числе те, которые поручаются для выполнения субподрядчикам Претендент для каждого вида работ описывает расценку и его общую стоимость Не учтенная претендентом стоимость отдельных видов работ не оплачивается заказчиком раздельно, а расходы на их выполнение числятся учтенными в общей стоимости его тендерного предложения 44. В общую стоимость тендерного предложения врубаются все расходы претендента, в том числе прямые и накладные расходы, прибыль, которую планирует получить претендент, также расходы на оплату работ, передаваемых для выполнения субподрядчикам 45. Тендерное обеспечение предоставляется претендентом тендерному комитету и подтверждает серьезность его целей принять роль в торгах (тендерах) Заказчик должен указать в тендерной документации метод предоставления тендерного обеспечения (в виде заверенного чека, векселя, гарантии банка, муниципальных облигаций и др. ) Предоставление тендерного обеспечения в иной форме либо иной организацией претендент должен согласовывать с заказчиком до представления собственного тендерного предложения Тендерное предложение, в составе которого не предоставлено предусмотренное тендерной документацией тендерное обеспечение, может не рассматриваться 46. Заказчик возвращает претендентам их тендерное обеспечение в течение 10 дней опосля принятия 1-го из указанных ниже решений: несоответствие претендента квалификационным требованиям, претендент не допущен либо его роль в торгах (тендерах) прекращено в согласовании с пт 7 реального Положения, претендент не признан победителем торгов (тендеров), о преждевременном прекращении торгов (тендеров). 47. Тендерное обеспечение фаворита торга (тендера) зачисляется посте подписания договора в счет гарантии выполнения контрактных обязанностей, ежели представление таковой гарантии предвидено тендерной документации, либо в счет обеспечения имущественной ответственности за невыполнение критерий договора. 48. Тендерное обеспечение не ворачивается претенденту в случае: конфигурации им тендерного предложения либо его отзыва опосля окончания срока его представления, отказа его как фаворита торгов (тендеров) от заключения договора по выполнению заказа на критериях, предусмотренных тендерной документацией, либо от предоставления гарантии выполнения договора, ежели ее предоставление было предвидено проектом договора, несогласия претендента с исправлением заказчиком арифметических ошибок, выявленных во время проверки его тендерного предложения. 49. Другие предложения могут разрабатываться претендентом сразу с тендерным предложением, разработанным в согласовании с критериями тендерной документации, ежели это предвидено аннотацией для претендентов Выставленные без основного тендерного предложения либо не предусмотренные критериями конкурса другие предложения не рассматриваются. 50. Другие предложения могут предугадывать конфигурации в проектной документации, и для их оценки обязана быть представлена вся нужная информация (расчеты конструкций, чертежи обоснования новейших технологий. методов выполнения работ список работ и цены по их выполнению и др.). 51. Тендерные предложения подписываются лицом либо лицами, уполномоченными подписывать эти документы в порядке установленном аннотацией для претендентов, и представляются тендерном комитету по указанному заказчиком адресу. 52. Тендерные догадки представляются в скрепленном печатью конверте с надписью «Торги (тендеры)», на котором указывается адресок получателя (тендерного комитета) наименование заказа наименование претендента и его адресок. 53. Заказчик должен срочно зарегистрировать выставленные тендерные предложения с указанием даты и времени их получения и уведомить о этом претендента методом, предусмотренным в тендерной документации. 54. Претендент должен представить тендерное предложение в установленный для этого срок Все тендерные предложения, поступившие пocлe окончания установленного срока, ворачиваются подходящим претендентам нераскрытыми. В случае переноса заказчиком срока представления тендерных предложений все права и обязанности заказчика и претендентов распространяются на новейший срок Заказчик имеет право давать претендентам продлить действие тендерных предложений на новейший срок Претендент может согласиться с сиим предложением либо отклонить его без утраты собственного тендерного обеспечения. Претенденты, которые согласились продлить срок деяния собственных тендерных предложений, должны также продлить срок деяния представленных ими тендерных обеспечении либо предоставить новейшие тендерные обеспечения на доп срок деяния тендерных предложений Претенденты, которые не продлевают срок деяния собственных тендерных обеспечении либо не представляют новейших тендерных обеспечении, числятся отклонившими требование относительно продления деяния собственных тендерных предложений Такие предложения не рассматриваются и ворачиваются претендентам 55. Претенденты имеют право вносить конфигурации и отзывать свои тендерные предложения в письменной форме до окончания конечного срока их представления, без утраты собственного тендерного обеспечения. Сообщение о внесении конфигураций либо отзыве тендерного предложения осуществляется претендентом с соблюдением порядка и сроков, предусмотренных для представления тендерных предложений При всем этом на конвертах дополнительно делается надпись «Изменение» либо «Отзыв». Конфигурации, вовремя внесенные в тендерные предложения, объявляются сразу в раскрытием конвертов с тендерными предложениями и учитываются в предстоящем рассмотрении 56. Вскрытие конвертов с тендерными предложениями претендентов осуществляется тендерным комитетом в порядке, предусмотренном аннотацией для претендентов Все претенденты, представившие тендерные предложения, либо их уполномоченные представители должны быть допущены к роли в данной для нас процедуре. Конверты с надписью «Отзыв» рассматриваются сначала, а конверты с тендерными предложениями этих претендентов возвращают невскрытыми. Во время вскрытия конвертов с тендерными предложениями проверяется наличие всех нужных документов, предусмотренных аннотацией для претендентов, корректность их дизайна и объявляется наименование претендента, стоимость тендерного предложения, стоимость альтернативного предложения (ежели оно было предвидено) и остальные сведения, отнесенные к аспектам оценки тендерных предложений. 57. Некорректно оформленные тендерные предложения и такие, в составе которых отсутствует часть документов, предусмотренных аннотацией для претендентов, рассматриваются как неприемлемые и отклоняются В случае представления лишь 1-го применимого тендерного предложения и ти отличия всех тендерных предложений торги (тендеры) объявляются состоявшимися, о чем в трехдневный срок уведомляются все претенденты с объяснением обстоятельств Заказчик не несет никакой ответственности перед претендентами в случае внедрения этого пт. 58. Процедура вскрытия тендерных предложении и объявления их содержания оформляeтcя протоколом, копию которого тендерный комитет должен предоставить претендентам по их просьбе. 59. Посте вскрытия тендерных предложений и объявления их главных характеристик тендерный комитет проводит подробное исследование тендерных предложений, которое начинается с определения: правомерности роли претендента в торгах (тендерах) согласно квалификационным требованиям (ПУНКТЫ 7, 23, 25); соответствия тендерных предложений требованиям тендерной документации. В случае несоответствия претендента квалификационным требованиям либо несоответствия представленного им тендерного предложения требованиям тендерной документации его тендерное предложение отклоняется В случае выявления некорректно подписанных документов, незначимых нарушений критерий, предусмотренных тендерной документацией, претенденту быть может письменно предложено ликвидировать такие нарушения в определенный срок. 60. Ежели во время проверки тендерного предложения (оферты) выявлены расхождения в указании ее цены цифрами и словами, во внимание принимается стоимость. указанная словами. В случае выявления расхождений меж названной в оферте ценой и исчисленной в итоге арифметических действий методом переумножения расценок на объемы работ и предстоящего суммирования результатов, во внимание принимается стоимость, которая исчислена арифметически Тендерный комитет в трехдневный срок уведомляет претендента о исправлении указанных ошибок. Ежели претендент не согласен с исправлениями, его тендерное предложение отклоняется. 61. Ежели стоимость хоть какого тендерного предложения существенно ниже цены остальных тендерных предложений, тендерный комитет имеет право провести доп проверку представленного тендерного предложения и способностей выполнения всех критерий договора подходящим претендентом. 62. В процессе исследования, оценки, сравнения тендерных предложений и принятия решения тендерный комитет имеет право обратиться к претендентам за необходимыми разъяснениями относительно материалов тендерного предложения. Просьба о предоставлении объяснении, также ответы на их направляются в письменной форме либо по телеграфу. При всем этом не разрешается внесение никаких конфигураций в цены тендерных предложений, кроме конфигураций, обусловленных исправлением арифметических ошибок 63. Оценке и сравнению подлежат лишь те тендерные предложения, которые соответствуют требованиям, предусмотренным в пт 59. 64. Аспекты оценки тендерных предложений определяются в аннотации для претендентов. Это быть может: стоимость выполнения заказа, сроки выполнения заказа, эксплуатационные расходы, связанные с внедрением завершенного объекта, уровень использования местных материальных и трудовых ресурсов, рентабельность, технический уровень новейших производственных фондов, остальные характеристики. Эти причины перечисляются в порядке их значимости. 65. Ежели стоимость выполнения заказа, предложенная в тендерных предложениях украинских претендентов, превосходит стоимость, предложенную иностранным претендентом менее чем на 15 процентов — преимущество в этом стоимостном показателе отдается отечественным претендентам (применение преференционной поправки). 66. Заказчик должен отклонить тендерное предложение претендента, ежели этот претендент дает, дает либо соглашается отдать прямо либо через посредника вознаграждение в хоть какой форме лицу, имеющему отношение к процедуре организации и проведения торгов (тендеров). Это быть может предложение о найме на работу, услуге, ценной вещи и др. с целью оказать влияние на принятие решения о определении фаворита торгов (тендеров). О отклонении такового тендерного предложения с указанием соответственных обстоятельств заказчик вовремя уведомляет соответственного претендента и орган, который обеспечивает финансирование заказа. 67. Тендерные предложения претендентов пocлe их оценки и сравнения вносятся в перечень в порядке определенных мест согласно установленным аспектам. 68. Победителем торгов (тендеров) признается претендент, который по оценке и сравнению тендерных предложений занял в перечне 1-ое место В случае отказа этого претендента от заключения договора победителем торгов (тендеров) считается претендент занявший последующее место 69. Ежели цены всех тендерных предложений превосходят стоимость, ориентировочно определенную заказчиком, эти тендерные предложения могут быть отклонены, а торги (тендеры) признаны не определившими фаворита 70. Решение о результатах торгов (тендеров) оформляется [кс протокоіом и утверждается заказчиком по согласованню с органом, который обеспечивает финансирование заказа в срок, предусмотренный критериями торгов (тендеров), но не позже чем через 45 календарных дней со дня вскрытия тендерных предложений. 71. Сообщение о акцепте тендерного предложения фаворита торгов (тендеров) обязано быть ориентировано ему менее чем через 3 дня опосля утверждения решения о результатах торгов (тендеров). 72. Фаворит торгов (тендеров) опосля получения акцепта тендерного предложения предоставляет заказчику гарантии выполнения контрактных обязанностей (ежели это предвидено аннотацией для претендентов) после этого стороны совсем согласовывают и заключают договор. Договор, подписанный заказчиком, направляется победителю торгов (тендеров) в течение 10 календарных дней опосля акцепта его тендерного предложения Фаворит торгов (тендеров) должен подписать договор в течение 14 календарных дней посте его получения от заказчика. Неподписание договора в указанным срок считается отказом от заключения договора. 73. Опосля подписания договора либо определения торгов (тендеров) таковыми которые не определили фаворита заказчик должен в течение менее 5 дней навести: претендентам которые приняли роль в торгах (тендерах) но не стати фаворитами — копию решения о результатах торгов (тендеров) в согласовании с пт 70 реального Положения. органу которым обеспечивает финансирование заказа — информацию в согласовании с приложением 3 к истинному Положению. 74. Конкурентноспособные переговоры используются в случае ежели: проведенные торги и (тендеры) признаны несостоявшимися в согласовании с Пт 57 реального Положения либо не определившими фаворита в согласовании с Пт 69 реального Положения, все тендерные предложения отклонены заказчиком так как свидетельствовали о сговоре претендентов, контракте победителем торгов (тендеров) был заключен, но в предстоящем в следствие непредвиденных событий, появилась необходимость выполнения на этом объекте доп размера работ не предусмотренного тендерной документацией при условии что этот размер не превосходит 50 процентов стоимости первичного договора, заказ подобен такому, который уже был предметом торга (тендера), условия которого предугадывали право заказчика определять в предстоящем исполнителей указанных заказов методом проведения конкурентных переговоров. 75. Заказчик не должен приглашать к конкурентноспособным переговорам всех претендентов, которые воспринимали роль в прошлых открытых либо закрытых торгах (тендерах), но должен обеспечить роль как минимум 2-ух претендентов. 76. Все требования, аннотации, объяснения, документы либо иная информация, касающаяся конкурентных переговоров, передается на схожих критериях всем претендентам, которые приглашены к роли в указанных переговорах. 77. Конкурентноспособные переговоры меж заказчиком и претендентом обязаны иметь конфиденциальный нрав Ни одна из сторон не обязана докладывать без взаимного согласия другому заинтересованному лицу техно, ценовую либо другую информацию, которая касается конкурентных переговоров заказчик разглядывает тендерные предложения которые касаются технических, технологических и высококачественных черт строй работ, также сроков их выполнения, и проводит отдельные переговоры относительно окончательного выяснения списка работ, опосля окончания переговоров заказчик должен запросить от всех претендентов, продолжающих принимать роль в данной нам процедуре представление в определенный срок окончательных тендерных предложений с учетом всех качеств переговоров и цены тендерного предложения. После чего заказчик описывает самое наилучшее посреди представленных предложений в согласовании с пт 63 — 67 реального Положения. 79. Расходы на компанию и проведение торгов (тендеров) осуществляются за счет средств заказчика и учитываются в стоимости строительства 80. В случае, ежели торги (тендеры) не состоялись либо фаворит не был определен и в предстоящем заказчик отказался от осушествления строительства расходы заказчика на проведение торга (тендера) возмещаются предприятиями — за счет основной деятельности, управлениями (отделами) капитального строительства местных органов исполнительной власти — за счет средств местного бюджета, дирекциями строящихся предприятии — за счет средств на стройку либо остальных источников определенных органом создавшим казанную дирекцию. 81. Расходы подрядчика на подготовку тендерного предложения относятся на его накладные расходы Ежели по условию торгов от претендентов требуется разработка проектов планов остальных документов эта работа быть может оплачена заказчиком Размер и условия оплаты этих работ определяются аннотацией для претендентов. 82. Ести информация предусмотренная тендерной документацией либо тендерным предложением претендента является конфиденциальной стороны письменно уведомляют о этом друг дружку и несут ответственность за ее разглашение согласно законодательству. 84. Проектные конструкторские и остальные решения либо расчеты вошедшие в состав тендерного предложения являются собственностью претендента и МОГУТ быть применены заказчиком лишь для проведения торгов (тендеров) для которых они были представлены. Хоть какое другое их внедрение может быть лишь по письменному разрешению претендента. 84. В случае нарушения процедур проведения торгов (тендеров) остальных критерий реального Положения претенденты имеют право подать жалобы заказчику в письменном форме. Не позже 3 дней опосля получения жалобы заказчик должен уведомить всех претендентов о ее подаче и содержании, времени и месте рассмотрения. Во время рассмотрения жалобы хоть какой претендент либо муниципальный орган, заинтересованный в проведении торгов (тендеров), имеет право принять роль в рассмотрении жалобы Претендент, который подал жалобу, но не воспринимал роли в ее рассмотрении, лишается права на предстоящее обращение к заказчику с требованиями относительно пересмотра собственной жалобы. Заказчик может не разглядывать жалобу, ежели она была подана наиболее чем через 15 календарных дней со дня пришествия основания для жалобы. 85. Заказчик должен остановить проведение торгов (тендеров) при условии, что жалоба признана им как таковая, которая имеет основания и в случае неприостановления торгов (тендеров) может нанести убытки претенденту. Общий срок приостановления торгов (тендеров) не может превосходить 30 календарных дней. Приостановление заказчиком не применяется, ежели с учетом неотложных совместных интересов торги (тендеры) следует продолжать. Хоть какое решение, принятое заказчиком в согласовании с сиим пт, также обоснование по поводу его принятия направляется претендентам, подавшим жалобу, в течение 5 календарных дней опосля принятия решения. 86. Не могут быть обжалованы решения заказчика о: выборе метода проведения торгов (тендеров) и процедуры определения фаворита, признании торгов (тендеров) несостоявшимися. 87. Заказчик должен разглядеть жалобу, принять решение и в течение 15 календарных дней уведомить о нем заявителя письменно с изложением мотивов и обоснований, на базе которых это решение принято. Ежели заказчик не воспринимает решение в указанный срок либо претенденты, которые подали жалобу, не соглашаются с принятым решением, они имеют право обращаться в трибунал либо арбитражный трибунал в согласовании с законодательством. Ориентировочный список вопросцев, включаемых в аннотацию для претендентов I. Общие условия торгов (тендеров) Требования к строительным конструкциям, изделиям и материалам, оборудованию и их поставщикам Предупреждение о том, что заказчик не несет ответственности за точность расчетов претендентов во время определения цены тендерного предложения 2. Тендерная документация Информация о составе тендерной документации, количестве ее экземпляров, передаваемых претенденту 3. Подготовка тендерных предложений Список документов, которые должны заходить в состав тендерного предложения, порядок и срок их представления тендерному комитету Порядок выяснения вопросцев претендентов относительно критерий проведения торгов (тендеров), тендерной документации и др. 4. Представление тендерных предложений Порядок возврата тендерных предложений, представленных с нарушением установленного срока и порядка 5. Вскрытие и оценка тендерных предложений Дата, время, место и процедура вскрытия тендерных предложений Процедура оценки и сравнения тендерных предложений, аспекты оценки Требования относительно соблюдения конфиденциальности инфы, связанной с рассмотрением тендерных предложений Процедура выяснения вопросцев, возникающих во время исследования, проверки, оценки и сравнения тендерных предложений 6. Определение фаворита торгов (тендеров) Требования относительно суммы и срока представления гарантии выполнения договора, которую должен предоставить фаворит торгов (тендеров) Добавить коментарий

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445

Ваша реклама могла бы быть здесь

ads